VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN RICHARD BLAAK PROJEKTINRICHTING
Definities:
Artikel 1. 1. Onder leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan Richard Blaak Projectinrichting. 2. Onder afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, koper, aanbesteder of elkeen die met de leverancier een overeenkomst terzake van de in dit artikel onder 1 bedoelde verrichtingen aangaat of wil aangaan of aan of wie de leverancier een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.
Geldigheid en bekendmaking: Artikel
2. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties of prestaties, zowel wat betreft het ambacht als de detailhandel verricht door Richard Blaak Projectinrichting , mits door de leverancier bekend gemaakt voor of bij de overeenkomst. Bekendmaking kan onder meer geschieden door vermelding op briefpapier, offerte, prijscourant of orderbevestiging. 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de ingevolge dit artikel onder 1 bekend gemaakte voorwaarden geacht door afnemer en leverancier te zijn geaccepteerd.
I. OFFERTES
Artikel 3 Alle offertes waarbij niet nadrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn vrijblijvend.
Artikel 4 1. In de offertes zijn, voor zover het tegendeel niet uitdrukkelijk is vermeld, niet begrepen.
a. hak,- breek,- metsel- of timmerwerk of het aanbrengen van peilmaten;
b. het vlakmaken van ondervloeren en wanden;
c. het schoonmaken van vloeren: de te beleggen ondervloeren moeten vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten moeten bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
d. het reinigen met water en zeep of dergelijk en het in de waszetten der vloerbedekkingen.
e. extra arbeidsloon en overige kosten voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale werktijden;
f. het leveren van water, elektriciteit en verlichting;
g. het leveren van een hijsinstallatie;
h. extra transportkosten door strenge vost of andere ernstige verkeersstremmingen;
i. alle werkzaamheden en kosten, die niet tot de normale uitvoering van het geoffreerde werk behoren.
2. Alle offertes zijn gebaseerd op de dag van indiening geldende lonen, prijzen, sociale lasten e.d. 3. De geoffreerde prijzen zijn altijd exclusief BTW.
Artikel 5 1. Snijverlies ontstaan door niet te bevloeren vlakken als kolommen en insprongen, wordt berekend. Bij alle vloeren, bestaande uit banen of stroken, worden bij het meten der oppervlakten de grootste lengte- en/of breedtematen aangehouden. 2. Ruimten waarin vloeren en/of vloerbedekkingen gelegd moeten worden dienen volkomen water- en glasdicht te zijn, waarbij tevens afdoende maatregelen tegen tocht genomen moeten zijn. 3. De leverancier behoudt zich voor het auteursrecht en eigendom van bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de leverancier onverwijld teruggegeven worden, bij gebreke waarvan de afnemer de waarde ervan is verschuldigd, onverminderd andere aan de leverancier ten dienste staande wettelijke maatregelen tot vervolging van zijn rechten. 4. A. Onder stelposten worden verstaan in het bestek als zodanig aangeduide geldbedragen, welke in de aannemingssom zijn begrepen en ten laste waarvan nader in het bestek beschreven uitgaven worden gebracht. b. Indien de som van de uitgaven, die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt te zijn dan het bedrag van de stelpost, zal de afwijking worden verrekend. 5. Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen: a. Indien de in de beschrijving van het werk vermelde afmetingen niet overeenkomen met die, voorkomende op de tekeningen, of er verschil bestaat tussen de in het bestek aangegeven afmetingen en de werkelijkheid, is de aannemer verplicht met de directe overleg te plegen omtrent de juiste, aan het werk of de onderdelen te geven afmetingen en de uitvoering naar de aard van het werk te doen geschieden. b. Afwijkingen in de afmetingen van het werk of van zijn onderdelen geven, afgezien van de verrekening van meer en minder werk, welke uit het bestek mocht voortvloeien, de aannemer alleen dan aanspraak op bijbetaling, indien die afwijkingen van zodanige aard zijn, dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet voor zijn rekening nemen dienen te komen. 6. De werkzaamheden kunnen ook worden uitgevoerd door een onzer vertrouwde relaties onder onze verantwoordelijkheid.
II. OPLEVERING, OPLEVERINGSTERMIJNEN EN OVERMACHT
Artikel 6 1. Opleveringstermijnen gelden slechts, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard. 2. Storing in ons bedrijf, onverschillig van welke aard, werkstakingen of uitsluitingen, stremming van het verkeer, gebrek aan werknemers tegen normale vergoeding, oorlog, oorlogsgevaar, strenge vorst of soortgelijke omstandigheden, welke alle voor ons als overmacht gelden, zomede overmacht van welke aard ook en andere omstandigheden, die de normale gang van het bedrijf onmogelijk maken, geven ons het recht om het werk geheel of gedeeltelijk, hetzij op te schorten, hetzij te staken, zonder dat de opdrachtgever daardoor enig recht op schadevergoeding zal verkrijgen, zullen de opdrachtgever in ieder geval verplicht zijn tot betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van het werk. 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen, hoe dan kook ontstaan, aan verborgen gas-water-, of elektriciteitsleidingen. Artikel 7 Indien wij zulks voor tijdige oplevering dan wel voor een vlotte voortang van het werk gewenst achten, is de opdrachtgever gehouden ons in de gelegenheid te stellen ook buiten de gewone werktijden of werkdagen werkzaamheden te doen verrichten.
III. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 8 1. Alle op of bij het werk aangevoerde materialen blijven ons eigendom zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 2. De leverancier is steeds gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen der betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen. 3. Leverancier kan bij verkoop een aanbetaling bedingen.
IV. MEERWERK, EXTRA KOSTEN, EN RISICO-VERREKENING
Artikel 9 1. Als meerwerk worden in rekening gebracht de kosten van alle werkzaamheden en leveranties welke niet in de offerte zijn inbegrepen en welke door de opdrachtgever worden verlangd. 2. Indien tijdens de werkzaamheden geschil ontstaat omtrent al of niet aanwezigheid van meerwerk of de kosten daarvan, zijn wij gerechtigd de werkzaamheden te onderbreken; wij zijn gerechtigd de nodige constateringen en eventuele prijsvaststelling te doen geschieden in spoedgeschil. Zolang hierin geen uitspraak is gedaan, zijn wij niet verplicht het werk voort te zetten. 3. Indien de opdrachtgever in het ongelijk wordt gesteld komen de kosten der vertraging voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 10 Behalve de uit het bepaalde in Artikel 4 voortvloeiende kosten worden als extra kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht: a. Alle kosten van vergeefse reizen en andere kosten, doordat de uitvoering van het werk niet terstond kan aanvangen of niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden. b. Alle kosten ontstaan doordat de opdrachtgever niet de medewerking aan ons verleent, die hij redelijker wijze dienst te verlenen: c. Extra transportkosten, indien de aan te voeren materialen en machines niet onmiddellijk naast de bouwlift kunnen worden geplaatst; d. Extra transportkosten, waaronder worden verstaan alle gevallen waarbij de afstand van transport meer is dan dertig meter.
Artikel 11 1. De opdrachtgever is jegens ons aansprakelijk voor het beschadigen en zoekraken van aangevoerde materialen en hulpmiddelen. 2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadigingen van gereedgekomen vloeren, door hemzelf, zijn personeel en/of derden.
Artikel 12 Indien voor de oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren, waaronder te begrijpen verhoging van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, materiaalprijzen, vrachtkosten aan ons boven de aannemingssom te vergoeden.
Artikel 13 1. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen hem opgegeven kosten van meerwerk, extra kosten of risicoverzekering dient hij dit binnen 14 dagen na dato van toezending der desbetreffende rekening aan ons te berichten, bijgebreke waarvan de rekening als juist en erkend zal gelden. 2. De leverancier is bij de uitvoering van overeenkomsten met afnemers van voor de uitvoering van een beroep of bedrijf bestede goederen nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden, dan in deze voorwaarden nadrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d.
V. BETALING
Artikel 14 1. Koop en verkoop In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn maximaal 14 dagen na datum factuur. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen. Reclames o een zelfstandig onderdeel ener gespecificeerde factuur ontheffen de afnemer nimmer van zijn plicht tot betaling binnen de aangegeven tijd ten aanzien van de overige posten der nota. 2. Indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd, hetzij op verzoek, hetzij door de schuld de opdrachtgever dient de betaling te geschieden, alsof het werk volgens de overeengekomen tijden was uitgevoerd. 3. Compensatie uit hoofde van reclame of uit welke andere oorzaak ook is niet geoorloofd. 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet zijn wij, na ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van het werk op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan of ten genoegde van ons zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld, dan wel het werk te beïndigen. 5. Het hiervoor sub 4 bepaalde geldt eveneens indien de opdrachtgever met betrekking tot een andere opdracht aan ons niet prompt aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien wij gegronde reden hebben om te veronderstellen, dat de opdrachtgever niet prompt op de vervaldatum zal willen of kunnen betalen. 6. Bij gebreke van prompte betaling op de vervaldag wordt de opdrachtgever aan ons verschuldigd een rente, brekend naar 1% per maand, een gedeelte der maand voor een gehele gerekend, benevens alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke vervolging, daaronder begrepen die van rechtskundige bijstand. 7. Bij tijdig gemaakte en gegronde aanmerkingen op het werk, die reparatie noodzakelijk maken welke voor onze rekening komen, is de opdrachtgever verplicht de verschuldigde hoofdsom te betalen, terwijl hij, doch alleen bij de laatste betaling, een bedrag mag inhouden, dat niet hoger is dan de kosten van bedoelde reparaties. 8. Bij een eenzijdige annulering van de overeenkomst door de afnemer, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij de leverancier kan bewijzen, dat zijn schade groter is, of de afnemer kan bewijzen, dat de schade kleiner is.
AANSPRAKELIJK AANGEVOERDE MATERIALEN
Artikel 15 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van de leverancier.
OPSLAG GOEDEREN
Artikel 16 Indien te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, is de leverancier gerechtigd te handelen: a. alsof de overeenkomst door de afnemer is geannuleerd als bedoeld in artikel 14 sub 8. b. dan wel nakoming der overeenkomst te vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade in rekening te brengen. c. dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag te houden en indien deze daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, te zijner keuze te handelen als onder sub. a., sub. b. voorzien is; handelt de leverancier alsdan als in sub. a. voorzien, dan wordt de schadevergoeding van 30% verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen. Zijn de goederen door de afnemer betaald, dan zal de leverancier de goederen maximaal drie maanden in opslag houden zonder berekening aan de afnemer van de opslagkosten. Gaat afnemer na verloop van deze termijn nog niet tot afname der goederen over, dan is de leverancier gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen afnemer bij nakoming der overeenkomst aan leverancier verschuldigd was geweest. Alvorens leverancier hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan afnemer mede te delen. Het risico van brand en beschadiging wordt door de leverancier voor zijn rekening door assurantie gedekt. De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen.
VI. GEBREK AAN RECLAMES
Artikel 17 1. Behoudens het bepaalde in het volgende lid kunnen reclames, waaronder te verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde materialen of van de uitvoering van het werk, slechts geldend gemaakt worden, indien zij terstond doch uiterlijk binnen drie maanden na oplevering van het werk, aan ons schriftelijk kenbaar worden gemaakt. 2. Ingeval van verborgen gebreken kunnen reclames nog geldig gemaakt worden binnen 10 dagen nadat zij aan de opdrachtgever zijn gebleken of redelijkerwijze hadden kunnen blijken, echter niet later dan 6 maanden na de oplevering. 3. Hoogteverschillen van 3 mm zijn tolerant en kunnen geen grond zijn voor reclames. 4. Onze aansprakelijkheid voor uitvoeringsfouten en gevolgschade, zowel voor als na de oplevering, is beperkt tot maximaal de hoogte van onze aanneemsom (excl. BTW) Artikel 18 Reclames kunnen o.a. Niet gelden gemaakt worden: a. indien niet door ons aangebrachte ondervloeren niet voldoende vlak zijn; indien de opdrachtgever ons heeft opgedragen voor het vlak maken van de ondervloeren zorg te dragen en wij deze opdracht hebben aangenomen, zijn wij slechts aansprakelijk indien wij deswege een uitdrukkelijke garantie aan de opdrachtgever verstrekt hebben; b. indien de ondervloeren niet goed of blijvend droog zijn; aangezien niet is vast te stellen of ondervloeren goed of blijvend droog zijn, zijn wij nimmer aansprakelijk voor uit dezen hoofde ontstaande schaden. c. indien de vloerbedekking met water en/of zeep is gereinigd voordat de kit volledig opgedroogd is; d. indien in het algemeen de vloerbedekking onoordeelkundig wordt behandeld of daaraan onvoldoende zorg wordt besteed, dan wel indien zij voor andere dan normale doeleinden wordt gebruikt.
VII. ARBITRAGE
Artikel 19 1. Alle geschillen welke ook, -daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd- welke naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel mogen zijn, tussen ons en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden beslecht overeenkomstig de regelen, beschreven in de Statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland. 2. De scheidslieden doen uitspraak bij arbitraal vonnis. 3. Zij doen uitspraak omtrent de proceskosten, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand.
VIII. TEGENSTRIJDIGE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN
Artikel 20 Aanvaardig door ons van opdrachten, waarin verwezen wordt naar het bestek of naar algemene regelingen, moeten geacht worden zich niet uit te strekken tot die bepalingen daarvan welke met onze Algemene Voorwaarden in strijd zijn. In geval van zodanige tegenstrijdigheid gaan de bepalingen van onze Algemene Voorwaarden voor. |
